[土方工程承包合同协议书]土方工程承包合同
【fanwen.jxxyjl.com--承包合同】
发包人(以下简称甲方)
承包人(以下简称乙方),
经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。
一、承包项目:
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式:
包挖、包运、平整,不得转包。
三、承包价格:
开挖、运输土方元/m3(石砂)。
四、工期要求:
按图纸要求尺寸进行开挖,自月日开始施工,在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求:
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求:
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水
和其他措施。
七、结算方式:
采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。
·店面承包合同 ·建房承包合同 ·果园承包合同 ·渔业承包合同
八、仲裁与调解:
如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得反悔。本协议书一式两份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方):承包班组长(乙方):
联系电话:联系电话:
年月日年月日
-
【荒山承包合同书模板】荒山承包合同详细阅读
甲方____县______养殖有限公司。 法定代表人郭____,执行董事。 乙方____县______乡____村____村民小组。 负责人 为发展林业生产,培育和合理使用林木资源,加快荒山绿化,发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境作用,促进鲁山经济发展,根据上级开发荒山精神,经甲乙双方...
-
宾馆承包合同协议范本|宾馆承包合同详细阅读
甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 第一章 总则 第一条 为加强_________宾馆经营管理工作,不断提高经济效益和社会效益。根据国家有关法律、法规、省市有关政策以及甲方有关文件精神,结合企业实际状况...
-
房屋契约书怎么写_房屋委建契约书详细阅读
立契约书人_________(以下简称委建方)、_________(以下简称承建方),兹为房屋委建事宜,双方协议订立本契约,各条款如下: 第一条 房屋基地坐落:_________等_________号土地上,_________形式_________楼房屋约_________平方米(含阳台、公共...
-
房屋承包合同范本通用|房屋承包合同详细阅读
第一条 合同当事人、签约时间和地点 1 1 本合同当事人 1 1 1 发包人: 以下简称:甲方 地址: 家庭住址: 身份证号码: 联系电话: 1 1 2承包人: 以下简称:乙方 地址:浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 地址: 家庭住址: 身份证号码...
-
广告承包合同书_广告承包合同详细阅读
甲方: 乙方: 甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,就甲方承包乙方客轮视频广告达成如下协议。 第一条 承包内容 1、甲方承包乙方经营的客运航线轮船内的视频广告(具体航线见附页)。 2、广告时长为每船次3—10分钟,按航行时间长短。 3、承包费用 万元。 第二条 甲...
-
【水库承包合同协议书】水库承包合同详细阅读
订立合同双方: ____县____乡____村____组,以下简称甲方; ____县____乡____村____村民,以下简称乙方。 为了充分利用水利资料,发展渔业生产,为城乡人民群众提供更多的商品鱼,增加集体和个人收入,根据中央(83)、(84)一号文件精神,经村民大会充分讨论和甲...
-
绿化承包合同范本_绿化承包合同详细阅读
甲方:(以下称甲方) 乙方:(以下称乙方) 根据××市规划与建设局和××绿化有限公司签订的工程施工合同,甲方将××绿化工程1标段的绿化委托乙方养护,经甲乙双方协商,达成如下协议: 一、养护项目相关情况 养护项目名称:××绿化工程1标段绿化养护 养护地点: 养护面积: 二...
-
钢筋单项工程承包施工合同|砼单项工程承包施工合同详细阅读
发包方(以下简称甲方):_________ 承包方(以下简称乙方):_________ 甲方承建的_________地块±0 000以下砼单项工程,于_________年_________月_________日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,...
-
[车间承包协议合同书]车间承包合同详细阅读
第一章 总则 第一条 订立合同双方: 甲方:(以下称出租方):________________________ 地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________ 法定代表人:____________ 职务:____________...
-
[土方工程承包合同协议书]土方工程承包合同详细阅读
发包人(以下简称甲方) 承包人(以下简称乙方), 经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目: 本工程地块土方的开挖、运弃、平整。 二、承包方式: 包挖、包运、平整,不得转包。 三、承包价格: 开挖、运输土方元 m3(石砂)。 四、工期要求: 按图纸要求尺寸进...