简易建筑施工合同范本|简易建筑施工合同
【fanwen.jxxyjl.com--施工合同】
建筑工程施工合同 （以下简称甲方） 甲方： 乙方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称： 地点：
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、 付款方式
六、总工期要求 个工作日。
七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁； 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方：
代表: 代表：
年 月 日
-
【场地平整施工日志】场地平整施工合同范本详细阅读
平整是填挖土方使土地平坦整齐。以下是在小编为大家整理的场地平整施工合同范本，感谢您的阅读。场地平整施工合同范本1 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 现甲方有场地平整工程项目一处，自愿承包给乙方完成全部的施工运作，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权...
-
【施工合同示范文本的组成】施工合同示范文本详细阅读
施工合同即建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。下面是小编整理的施工合同示范文本，希望你喜欢!施工合同示范文本一 (发包方)甲方：______ (承包方)乙方：______ 按照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计，施工企业管...
-
建筑工程施工劳务合同范本|大型建筑工程施工合同范本详细阅读
大部分建筑工程都是由一些建筑公司或者其它专业团队承包下来建造的。这些施工单位在建筑一栋大楼前，通常都会事先签订工程施工合同，那么，大型建筑工程施工合同如何写？接下来大家一起来学习有关大型建筑工程施工合同范本吧！大型建筑工程施工合同范本一 发包方(以下称甲方)：___________承包方(以下...
-
建设施工合同司法解释(一)全文_建设施工合同详细阅读
建设施工签订的合同称之为建设部工程施工合同。以下是小编为您带来的建设施工合同，仅供参考!建设施工合同【一】 甲方：向翔 乙方：程峰 根据《中华人民共和国合同法》《国家建筑施工规范》及相关条例，本着互惠互利的原则，经甲、乙双方协商，甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。为...
-
[水电安装合同范本 简单]水电安装施工合同范本详细阅读
随着我国经济的不断发展，我国的经济发展的模式也发生了一定的变化，在平时的生活中，人们经常会遇到将工程承包出去这样的情况，根据我国法律的相关规定，将工程承包出去需要签订相应的合同来约束双方的行为，那么,水电工程承包合同怎么写呢？水电安装施工合同1 建设单位： 设计单位： 施工单位： 合同编...
-
房屋施工合同范本|房屋建筑施工合同范本详细阅读
根据我国目前的国情看，人民大众对生活的要求是越来越高，对社会服务的质量保障也日趋提升。对于社会福利，我国更是做出了很大的努力。放眼社会，房屋建筑施工的现象已经不再稀奇，关于房屋建筑施工合同怎么撰写呢？那么接下来由小编带来了有关房屋建筑施工合同范本，以供大家参考借鉴。房屋建筑施工合同范本一 甲方...
-
建设工程施工格式合同_建设工程施工格式详细阅读
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。以下是小编为您带来的建设工程施工格式，仅供参考! 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，本着平等、自愿、公平、公正的原则，经甲、乙双方共同协商一致，甲方自愿将位于 建筑工程承包给乙方施工，特订立本合...
-
【建设施工合同范本2019】基础建设施工的合同范本详细阅读
基础建设施工的合同是怎样的呢？具体细则又要怎么规定？一起来看看小编整理的：基础建设施工合同范本两篇。基础建设施工合同范本一 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 地址：_____________________ 地址：______...
-
[建设部工程施工合同范本2018]建设部工程施工合同范本详细阅读
建设部要提前制定好工程施工合同以便工程合作的需要而做好准备。下面提供建设部工程施工合同范本，欢迎参考!建设部工程施工合同范本一 发包方(甲方)：________ 承包方(乙方)：________ 为规范家庭室内装修的施工，保护双方的合法权益，现根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程...
-
农村自建房施工合同范本2020_农村自建房施工合同范本3篇详细阅读
我国农村居民的生活水平越来越高了，很多农民都建起了小洋房，农民生活水平的提高与国家经济发展是息息相关的，农村居民建房时一般由承包方兴建，那么农村建房工程承包合同范本怎么写?下面小编为读者进行相关的知识进行解答。一、农村建房工程承包合同范本 甲方： 乙方： 甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一...