碎石采购合同范本_碎石运输合同范本3篇
【fanwen.jxxyjl.com--运输合同】
联运的货物发生灭失、短少、变质、污染、损坏应由承运方承担赔偿责任的,由终点阶段的承运方按照规定赔偿,再由终点阶段的承运方向负有责任的其他承运方追偿。以下是小编为大家精心准备的:碎石运输合同范本3篇,欢迎参考阅读!
甲方:
乙方:
甲乙双方本着平等互利的原则,经双方友好协商,甲方将碎石工程承包给乙方车队运输。为了明确双方各自的权力、义务和责任,双方同意按如下协议遵守执行。
一、工程地点及单价:
1、工程地点:关西来宾石陵镇
2、单价:运距32公里以内为14.5元/方(壹拾伍点伍元整)结账,超出里程数按实际结算(按每公里每方结算)也可按磅单重量,比例为1:1.70结账,石渣1:1.5结账。以经理部为准。
3、运输结算方式:一天一结,以现金(税后)方式结算。
二、工程量:20万方,根据工程进度可增加至200万方(按实际数量为准)
三、工期大约二年。(此合同书二十四小时内生效,超时自动作废)。
四、运输车辆数量:
前二后八或前四后八车先期20辆,以后根据工作面情况,甲乙双方协商逐步增加车辆(每天运输量保证800-1500方以上)。
五、甲方的责任:
1、甲方负责与施工方协调运输道路的修补,保证道路畅通及装卸平顺。
2、甲方每天给乙方结算一次运费款,当天下午5点-6点结算,
晚上加班第二天10点结账。如有不兑现,超过一天不结账(24小时)乙方有权停止,并由甲方补偿乙方每天每辆车600元人民币整。
3、甲方应保证有足够的挖掘机和卸货场地,以保证乙方车辆不会因装卸车而排队。
4、乙方车辆进场开始运输后,燃烧油甲方提供(燃油价应低于当加油站的价款)然后从费用里扣回,正常运输产生产值一个星期后,甲方按乙方每天每车次回扣500元人民币,直至扣满20xx元人民币作为保证金,工程完工后保证金退还给乙方车队。
5、甲方负责乙方每部运输车的路线、路面撒漏罚款,还包括负责乙方运输过程中的交警、路政、公路有关管理部门及村民闹事的协调及疏通工作,由于甲方原因造成停工的,停工超过24小时甲方负责赔偿乙方每台车误工费600元人民币每天,由此产生的费用全部由甲方负责。
6、甲方通知乙方增加车辆后(以书面通知为准)两天内乙方必须进车,如超过二天仍不进车,甲方有权安排其它车队车辆进场,并有权终止合同。但甲方应保证乙方为独家车队(同一石场到同一搅拌站,同一石质)否则乙方有权停工,由此造成的损失由甲方负责。
7、乙方必须每天下午17:00时,收集车辆磅单为乙方。
六、乙方的责任:
1、乙主必须保证自双方确认协议后的二天内车辆必须进场到工地。
2、乙方必须服从甲方现场管理人员的指挥安排,不能无故停止运(除非车 辆出现故障)如有违约甲方有权没收乙方每部车1000 元人民币的保证金。
3、乙方人员及车辆进场后必须听从现场管理人员的指挥,凡因乙方不听指挥造成的人员伤亡、车辆受损及堵车待后果由乙方负责。
4、乙方进场后把每辆车的五证证件复印一份给甲方,如五证不全而引起的各种事故均由乙方自行负责。
七、其它:
1、甲方不能越级私自找乙方司机结账,乙方也不能越级找甲方的上级商谈运输结账事宜。如有任何一方违约按每次伍万元人民币罚款。
2、乙方人员进场子必须严格遵守国家及地方的法律法规,做到文明、安全、高效,在施工过程中,若因乙方引发的交通事故造成的人员伤亡及财产损失,其责任由乙方负责。
3、在保证运力的情况下,甲方不能随便安排其他车队进场,如有违约乙方有权要求甲方赔偿壹万元人民币。
八、本协议一经签署即具有法律效昨,未尽事宜,双方另行商量,若需补充条款,经双方友好协商签字盖章后与本协议具有同等法律效力。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:
身份证号码:
日期: 日期: 身份证号码: 乙方:
甲方:
乙方:
甲方因延茅公路丹徒段B标二灰碎石基层施工需要,经与乙方协商同意,决定将二灰碎石运输任务交由乙方供应,为明确双方职责,特立协议于下,以利双方共同执行。
一﹑二灰碎石运输总量约10000T,运输路线东至前障村K11+800,西至前隍砖瓦厂K14+000,二灰碎石运输综合价20.0元/车。
二﹑乙方在二灰碎石施工期间,必须切实抓好交通安全,做到万无一失,否则造成的一切后果,均由乙方承担全部责任,与甲方无涉。
三﹑工期从****年11月1日开始,****年11月15日前结束。
四、付款方式:凭二灰碎石运输凭证结帐,工程结束后帐款结清。
本协议一式叁份。甲方两份,乙方一份。经双方签字盖章后生效,工程结束,结清帐务后,自行作废。
甲 方(代表): 乙 方(代表):
年 月 日 年 月 日
甲方:
乙方:
甲方因厂区内需要使用乙方双桥翻斗运输车拉运沙子、石子、沙夹石及土方,依据《中华人民共和国合同法》为明确双方的权利和义务,经双方协商同意,特制定本合同。
第一条 施工期限
施工期限: 年 月 日开始,在甲方制定的施工范围内工程完工,终止合同。
第二条 运输费计算方法
沙夹石和运输费合计:300元/车,每车按23m?——25m?计算
沙子和运输费合计:430元/车,每车按23m?——25m?计算
石子和运输费合计:35元/方
从 月 日开始:土方转运费合计:40元/车。(每天不少于23m?——25m?)(以上运输费不含税)
每车必须开有三联票据,在三联票据上有现场收料员签字确认,三联各持一份,并收回从根。结算按收回的票据进行结算。
第三条 付款方式
每月结算一次。
第四条油料的提供
全部油料均有乙方负责。
第五条 要求
1、乙方必须配两名司机,确保施工车辆在工作时间内都有在岗人员,随叫随到。车辆的保养件和消耗件由乙方负责。
2、乙方必须机械提供车主的姓名、住址、身份证号、联系电话。
3、如果因机械无人操作所造成停工,影响工程进度的,甲方有权终止合同并扣除部分损失费。
4、因乙方司机不听现场人员指挥或机械维修时间过长,甲方可先将机械清退出场,再进行结算。
5、因乙方不听现场人员指挥或违反公司规定,甲方可进行罚款。
第六条 安全责任
乙方工作人员及机械的人身安全和设备安全,全部有乙方负责。
危险地带不能施工时,马上停止施工,并及时向甲方工地负责人报告,重新制定施工方案。
严谨野蛮施工或违章操作,一定要明确施工安全。甲方发现乙方有野蛮施工或违章操作时,有权进行经济处罚,罚款从工程款中扣除。
施工前,甲方向乙方提供施工现场地内及周边的通信光缆、输油管线、输气管线等位置,施工时,乙方必须高度注意,否则由此引起的一切后果由乙方负责。
第七条 劳动纪律
乙方必须服从甲方施工现场管理人员的指挥,做到统一安排、统一组织、统一管理。对于不服从管理人员指挥者,每发生一次罚款1000元;造成不良后果的每发生一次罚款5000元;情节和后果严重的,甲方有权终止合同,并清退出施工现场和扣除一定的机械租用金。
乙方人员必须遵守甲方的各项规章制度,不得酗酒、聚众赌博、寻衅滋事、打架斗殴以及其他不良行为、否则,甲方每发现一人次,罚款100元,从工程款中予以扣除。情节严重的移交司法机关处理。
第八条 乙方必须在甲方确定的施工范围完工验收合格后撤出施工现场,造成停工、不能按时完成的,甲方有权拒绝结算机械租用金。
第九条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成,可向有管辖区的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提出诉讼。
第十条 本合同双方签字盖章后生效,、。
第十一条 本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,内容相同,效力相同。其它未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(签章) 乙方(签章)
负责人: 负责人:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
-
冷链运输合同范本|冷链运输合同详细阅读
托运方:(以下简称甲方) 地 址: 承运方: (以下简称乙方) 地 址: 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承担甲方指定行政区域内的全部产成品货物的销售运输工作等事宜,达成如下协议: 第一条 承运内容 一、甲方将冷冻食品交给乙...
-
【普通货物运输合同模板】简洁版货物运输合同模板详细阅读
【篇一】 甲方(托运人): 乙方(承运人): 甲、乙双方经过协商,根据合同法有关规定,订立货物运输合同,条款如下: 一、合同期为一年,从年月日起到年月日为止。 二、上述合同期内,甲方委托乙方运输货物,运输方式为汽车公路运输,具体货物的名称、规格、型号、数量、价值、运费、到货地点、收货人...
-
货物运输合同范本精选_2020货物运输合同范本【三篇】详细阅读
20xx货物运输合同范本篇一 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 经甲乙双方充分协商,甲方将一批钢结构构件委托乙方进行运输,并就具体事项达成如下协议: 一、货物名称:钢结构构件,具体见附表; 二、起止地点:起运地为____...
-
【运输合同模板】运输合同 :最新有关煤炭铁路运输合同样本详细阅读
铁路运输运合同是调整铁路运输的法律工具,它是规范铁路运输行为,保障铁路运输不可替代的作用。然而随着市场交易的更加频繁和旅客、货主的法律意识明显增强,越来越懂得用法律武器来维护自己的合法权益,本文通过审理的案件对铁路运输合同纠纷案件中的免责、赔偿与法律适用浅谈几个问题。 一、铁路货运合同纠纷中的...
-
租房三方协议范本_运输三方协议范本详细阅读
协议编号: 签约地址: 货 物 运 输 代 理 三 方 协 议 甲方: 乙方: 丙方: 根据《中华人民共和国合同法》,甲、乙、丙三方经友好协 商,就甲方委托乙方办理运输等工作,为明确货物承运阶段甲、乙、丙三方的权利、义务,特订立本协议以共同遵守,希三方共同信守执行,并对本协议承担相应法...
-
【正规物流运输合同范本】2020物流运输合同范本详细阅读
【篇一】 甲方(即托运方):____________________________ 乙方(即承运方):____________________________ 根据甲方与乙方的共同协商,在遵循《合同法》的基础上,就甲方将发往全国各地的货物交给乙方承运事项制定如下条款: 一、甲方自愿将...
-
运输合同模板|运输合同 :2020货物运输保险合同(3篇)详细阅读
发 票 号 码 保险单号次 invoice no policy no 中保财产保险有限公司(以下简称本公司)根据_________________ (以下简称为被保险人)的要求由被保险人向本公司缴付约定的保险费,按照本保险单承保险别和背后所载条款与下列特款承保下述货物运输保险,特立本保...
-
运输合同模板|运输合同 :大理市某汽车运输有限公司运输合同纠纷详细阅读
上诉人(一审原告)汤骏,男,1970年10月9日出生,汉族,云南省昆明市人,昆明市汇泰冻品经营部业主,住昆明市官渡区董家湾307号15幢2单元18号,身份证号:5301032。 委托代理人李宝宏,云南戴鑫志合律师事务所律师,特别授权代理。 上诉人(一审被告)吴湧波,男,1970年10月10日...
-
【运输合同模板】运输承运合同范本详细阅读
甲方(托运人) 乙方(承运人) 甲、乙双方经过协商,根据合同法有关规定,订立货物运输合同,条款如下: 一、货物运输期限从年月日起到年月日为止。 二、货物运输期限内,甲方委托乙方运输货物,运输方式为收货人等事项,由甲、乙双方另签运单确定,所签运单作为本协议的附件与本协议具有同等的法律效力。...
-
整车运输合同格式_运输合同格式【三篇】详细阅读
【篇一】标准运输合同格式 托运方:_________ 托运方详细地址:_________ 承运方:_________ 收货方详细地址:_________ 根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。 第一条货物名称:_________;规格:_______...