【土方渣土运输合同模板】渣土运输合同模板
【fanwen.jxxyjl.com--运输合同】
渣土只是建筑垃圾的一种。根据《城市建筑垃圾管理规定》中所称建筑垃圾,是指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物。以下是小编整理的渣土运输合同,欢迎参考阅读。
渣土运输合同范文一
甲方: (简称甲方)
乙方: (简称乙方)
由于甲方厂区围墙垮塌,需重新修建围墙,由乙方清理原围墙内外渣土,便于双方责、权、利的执行,特制定此协议:
一: 1、甲方疏通道路,提供倒土场地;
2、甲方根据乙方施工进度及时支付乙方的渣土清运费用;
3、如遇到岩石,挖掘机确实挖不动时,经甲方确认后,其破碎台班由甲方支付。
二:1、由于甲方倒土场地有限,乙方须按照甲方要求倒土,高度不能低于六米;
2、由于时间紧迫,乙方要四天内把场地整理出来,甲方以围墙外长75米、宽21米、标高同原有车间一样来验收;
3、在施工过程中,所有安全问题由乙方负责,并负责办理开山、渣土外运过程中的所有手续;
4、乙方必须按照甲方设计方案施工,最终以甲方提供图纸验收。
三:运输费用
乙方负责钩机、运输车、装载机的所有费用,甲方只需按运输方量计算,就地回填每立方7元、外运每立方22元。
四:经验收合格后由乙方提供地税完税发票,七天内支付工程所有余款。
甲方: 乙方: 法人代表: 法人代表: 联系电话: 联系电话:
20xx年 月 日 20xx年 月 日
渣土运输合同范文二
发包方(甲方):广东新景建筑工程有限公司
承包方(乙方):叶洪
乙方身份证号码: 4
现广东新景建筑工程有限公司(以下简称甲方)将二区升平路工程石渣运输 委托给乙方施工(以下简称乙方),根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,在相互平等、互惠互利的基础上,经双方共同协商一致,签订本协议:
一、合同单价及计量方式
1、合同单价:新平县二区升平路(工业园运至升平路) 石渣,合同单价18.8元/吨(单价已含税、材料、运输费用等),工程量6500吨,合同总价122200元;
2、计量方式:按实际拉运总吨数计算(每车以过磅的净重为准,过磅费用由甲方支付)。每次拉运后由双方管理人员签名确认数量及拉运日期,每月26号前汇总再次确认。
二、工程进度及劳动力约定:
施工日期为3个日历天。计划开工日期(20xx年11月15日),具体以第一天进场计算,计划竣工日期(20xx年11月18日)计划施工日历天数不变
三、付款方式:
1、每月最后一天前双方确认当月发生总工程量及当月总工程款,甲方须在次月25号前支付乙方方该笔工程款。
2、工程款确认方式:已确认的工程量(单位:吨)×单价(单位:元/吨)。
3、支付方式:以开具工资单形式支付。
四:双方责任及义务:
1、甲方负责填好运输道路,确保运输质量;
2、乙方负责派车装运,负责装运车的运输费,确保完成甲方进度要求;
五、其它补充条款:
以上条款双方均无异议,未尽事宜双方应友好协商,如协商不成,则向项目所在地人民法院提起诉讼。
此协议一式两分,甲乙双方各执一份,甲乙双方同意按以上细则执行。
发包人: 承包人: 法定代表人: 法定代表人:
日期: 日期:
渣土运输合同范文三
甲 方:
乙 方:
身份证号:
车 号:
电 话:
合同当事人就开阳县火车站建设土石方运输事宜,本着公平自愿、平等互利的原则,经协商达成以下协议:
一、内容概述:甲方租用乙方车辆运输开阳县火车站建设土石方运输的排放。
二、甲方的权利义务
1、权利:要求乙方按照合同规定保障车辆正常24小时到场参加运输渣土到指定地点。渣土运输过程中,甲方要求乙方对运输渣土加盖篷布、车辆出场要求对车辆进行清洗严禁撒落污染路面。对签订合同车辆如长期不到场运输影响工程进度,有权向乙方提出赔偿或解除合同。并应按有关规定结算乙方所有运输费用。
2、义务:甲方提供可供运输渣土,并保证乙方每天每车运输产值达叁仟元以上如因甲方不能满足运输要求则按每天贰仟元的台班计。合同规定准确、足额的给乙方结算运费。
三、乙方的权利义务
1、权利:在运输活动中,如甲方人员安排乙方为本合同之外的第三方提供运输的,乙方有权拒绝。甲方如在规定期内未能按时结算出当期运费,乙方有权终止本《运输合同》,并根据情况进行追讨,追讨无效时有权向司法机关提请诉讼。
2、义务:在合同规定的期限内,对签订合同车辆保障车辆正常24小时到场参加运输渣土到指定的地点,如长期不到场运输影响工程进度,有权向乙方提出相应赔偿或解除合同。如有上述问题,应承担赔偿义务
四、乙方承运资格
按国家有关规定提供以下相关有效证件复印件各一份:
1、车辆运营所必备的《行驶证》、《保险证》、《运营证》等合法证件。
2、年检合格的《个体经营户营业执照》、《税务登记证》(副本)。
3、乙方《身份证》、经年检合格的《驾驶证》。
五、乙方承运责任及违约管理
1、乙方如将渣土错运到货地点或无倒土场签字的,应无偿转运至甲方指定的倒
土场。并承担相关费用。照成严重后果的解除运输合同并追究当事人责任。 且对转运产生的运输费用不予结算。
2、装车按先来先装原则,不得随意插队,必须按甲方管理人员指定的路线运输,如有违规每次处人民币500元的违约金。
3、在无甲方管理人员具体安排或指派的情况下,乙方无权私自安排装车及运输,如有违规每次处人民币500元的违约金。
4、乙方在运输活动中有责任进行临时监督,不得给予装车人员小费,发现一次处以人民币200元违约金,违反以上约定三次的车辆,甲方可终止该车运输合同。
5、乙方在合同期内不得同甲方相关管理人员或收货方相关人员勾结多填多报吨位计时,及开虚假结算票据。如有此类情况,终止本《运输合同》并按具体损失进行赔偿,情节严重的交司法机关处理。
六、结算流程:
乙方在本月运输结束后将所有运输票据汇总 → 次月的1号—3号内将票据报送甲方,甲方于报送当月20号前将运输费付给乙方或乙方指定账户。(如遇不可抗拒因素或节假日时间顺延)
七、未尽事宜,协商补充,相关补充及合同附件具有同等法律效力。
八、本合同壹式贰份,甲、乙、双方各执壹份,有同等法律效力。自合同各方签署之日起生效。
九、本合同有效期从 年 月 日到 年 月 日止。
甲 方: 乙 方:
代 表: 车 号:
签 章: 身份证号:
签订日期:
-
冷链运输合同范本|冷链运输合同详细阅读
托运方:(以下简称甲方) 地 址: 承运方: (以下简称乙方) 地 址: 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承担甲方指定行政区域内的全部产成品货物的销售运输工作等事宜,达成如下协议: 第一条 承运内容 一、甲方将冷冻食品交给乙...
-
【普通货物运输合同模板】简洁版货物运输合同模板详细阅读
【篇一】 甲方(托运人): 乙方(承运人): 甲、乙双方经过协商,根据合同法有关规定,订立货物运输合同,条款如下: 一、合同期为一年,从年月日起到年月日为止。 二、上述合同期内,甲方委托乙方运输货物,运输方式为汽车公路运输,具体货物的名称、规格、型号、数量、价值、运费、到货地点、收货人...
-
货物运输合同范本精选_2020货物运输合同范本【三篇】详细阅读
20xx货物运输合同范本篇一 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 经甲乙双方充分协商,甲方将一批钢结构构件委托乙方进行运输,并就具体事项达成如下协议: 一、货物名称:钢结构构件,具体见附表; 二、起止地点:起运地为____...
-
【运输合同模板】运输合同 :最新有关煤炭铁路运输合同样本详细阅读
铁路运输运合同是调整铁路运输的法律工具,它是规范铁路运输行为,保障铁路运输不可替代的作用。然而随着市场交易的更加频繁和旅客、货主的法律意识明显增强,越来越懂得用法律武器来维护自己的合法权益,本文通过审理的案件对铁路运输合同纠纷案件中的免责、赔偿与法律适用浅谈几个问题。 一、铁路货运合同纠纷中的...
-
租房三方协议范本_运输三方协议范本详细阅读
协议编号: 签约地址: 货 物 运 输 代 理 三 方 协 议 甲方: 乙方: 丙方: 根据《中华人民共和国合同法》,甲、乙、丙三方经友好协 商,就甲方委托乙方办理运输等工作,为明确货物承运阶段甲、乙、丙三方的权利、义务,特订立本协议以共同遵守,希三方共同信守执行,并对本协议承担相应法...
-
【正规物流运输合同范本】2020物流运输合同范本详细阅读
【篇一】 甲方(即托运方):____________________________ 乙方(即承运方):____________________________ 根据甲方与乙方的共同协商,在遵循《合同法》的基础上,就甲方将发往全国各地的货物交给乙方承运事项制定如下条款: 一、甲方自愿将...
-
运输合同模板|运输合同 :2020货物运输保险合同(3篇)详细阅读
发 票 号 码 保险单号次 invoice no policy no 中保财产保险有限公司(以下简称本公司)根据_________________ (以下简称为被保险人)的要求由被保险人向本公司缴付约定的保险费,按照本保险单承保险别和背后所载条款与下列特款承保下述货物运输保险,特立本保...
-
运输合同模板|运输合同 :大理市某汽车运输有限公司运输合同纠纷详细阅读
上诉人(一审原告)汤骏,男,1970年10月9日出生,汉族,云南省昆明市人,昆明市汇泰冻品经营部业主,住昆明市官渡区董家湾307号15幢2单元18号,身份证号:5301032。 委托代理人李宝宏,云南戴鑫志合律师事务所律师,特别授权代理。 上诉人(一审被告)吴湧波,男,1970年10月10日...
-
【运输合同模板】运输承运合同范本详细阅读
甲方(托运人) 乙方(承运人) 甲、乙双方经过协商,根据合同法有关规定,订立货物运输合同,条款如下: 一、货物运输期限从年月日起到年月日为止。 二、货物运输期限内,甲方委托乙方运输货物,运输方式为收货人等事项,由甲、乙双方另签运单确定,所签运单作为本协议的附件与本协议具有同等的法律效力。...
-
整车运输合同格式_运输合同格式【三篇】详细阅读
【篇一】标准运输合同格式 托运方:_________ 托运方详细地址:_________ 承运方:_________ 收货方详细地址:_________ 根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。 第一条货物名称:_________;规格:_______...