【房屋装修水电改造合同范本】房屋装修改造合同范本
【fanwen.jxxyjl.com--装修合同】
委任单位:
施工单位:
就工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目内容:
见材料明细清单
四、工程期限:本工程自2019年 月日至2019年 月 日完工。
五、工程造价为人民币:
六、付款方式:
1、合同签订后甲方交付乙方工程总造价的%预付款。
2、开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总造价的%工程款,余额在工程验收合格后两个月内付清。
3、工程完工验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料两日内如未提出异议,即视为同意,将剩余款项全部付清,违约付款。
七、材料设备:
本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管,场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。
八、工程施工:
1、乙方必须严格按照施工工艺进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工。
2、乙方负责制定各类制作的材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于乙方制定的材料明细缺陷造成追加投资,及材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。
4、乙方应了解遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。
九、工程质量:
1、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量评定验收标准。
2、各类装饰工程质量保修一年。
十、工程验收:
由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所要求和有关标准对工程进行验
收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任:
任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注:
本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式二份,甲、乙方双方各执一份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。
甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):
代表人: 代表人:
日期: 日期:
-
装饰装修工程施工合同示范文本|装饰装修工程施工合同详细阅读
发包方 ( 简称甲方 ) :______________________________ 承包方 ( 简称乙方 ) :______________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共...
-
[装修设计协议]装饰装潢设计合同详细阅读
委托人:_____________________________(以下简称“业方”) 受托人:______,注册办事处位于_____(以下简称“设计方”) 鉴于业方请设计方就“__________ 假日酒店”项目(以下简称“本项目”)提供室内装潢设计服务, 而设计方亦同意就以下所述条款与条...
-
家庭居室装修施工合同设计费百分之|家庭居室装修施工合同详细阅读
发包方(简称甲方):_________________; 承包方(简称乙方):_________________ ; 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市合同格式条款监督条例》,《上海市建筑市场管理条例》,建设部《家庭居室装饰装...
-
北京市家庭居室装饰装修工程施工合同_家庭居室装饰装修工程施工合同详细阅读
合同编号:_________ 发包人:_________ 委托代理人:_________ 住所:_________ 承包人:_________ 住所:_________ 营业执照号:_________ 法定代表人:_________ 委托代理人:_________ 本工程设计...
-
商场装修合同模板_商场装修合同详细阅读
发包方(简称甲方):_____________ 承包方(简称乙方):_____________根据《中华人民共和国合同法》、《装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。一、 概况及要求1、...
-
家庭装修合同装修范本|家庭装修合同范本详细阅读
推荐合同范本·建筑装饰工程施工合同(甲种本)·办公楼装修合同·装饰装修合同·广东省室内装饰装修工程施工合同·装修合同书样本·装修施工协议书委托方(甲方):_________承接方(乙方):_________工程项目:_________甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。...
-
【房屋装修合同范本2020】房屋装修合同详细阅读
发包方:_________(以下简称“甲方”)与承包方:_________(以下简称“乙方”)为维护双方的权益,根据现行的法律、法规和规章,结合本工程的具体情况,签订本合同,并遵照执行。第一章 合同背景第一条 施工地点位于_________市_________区_________路_________...
-
装修补偿协议书范文|装修补偿协议详细阅读
甲方:_________法定代表人:_________住址:_________邮编:_________联系电话:_________乙方:_________法定代表人:_________住所:_________邮编:_________联系电话:_________甲乙双方决定正式终止《房屋出租协议》并由...
-
北京市房屋建筑修缮及装修工程施工合同乙种本_北京市房屋建筑修缮及装修工程施工合同(乙种本)详细阅读
工程名称:_________ 发包人名称:_________ 承包人名称:_________ 合同编号:_________ ┌─────────────────────────────────┐ │ │ │...
-
办公楼装修合同书|办公楼装修合同详细阅读
一、_________大厦的物业管理包括装修管理,由_________物业管理公司承担。 二、装修申请:业主用户的室内装修,须于装修入场前15天向大厦物业管理公司业务部门书面申请,并提交装修方案。装修方案包括以下资料: (1)装修平面图; (2)装修用料,如天花、隔墙、地面等的用料; (...