[商铺装修合同样本及报价]2020商铺装修合同样本
【fanwen.jxxyjl.com--装修合同】
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程项目: 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行店铺装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
第一条:工程概况
1、工程地址:_________
2、店铺规格:__________________________,总计:施工面积___ 平方米;
3、施工内容:详见装修施工图。
4、委托方式:按图纸包工不包料施工完成。
5、工期:20**年8月7日 至20**年8月10日,工期共四天
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)__________________元。待工程结束后一次性支付完毕最新店铺装修合同范本最新店铺装修合同范本。
第三条:质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可,由甲方负责采购,材料质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
2、工程验收标准,双方同意参照市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。乙方并提供三年的质量保修期。
3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同
第四条:双方责任
1、甲方责任:
(1)配合乙方及时供应所需施工材料,并免费提供施工所需水电;
(2)按时支付工程款;
(3)配合乙方现场施工工作。
2、乙方责任:
(1)按照施工图纸及装饰装修标准进行施工;
(2)施工过程须杜绝浪费材料,对材料进行妥善保管,合理使用;
(3)负责乙方施工人员意外保险,施工意外事故责任由乙方自负;
(4)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿
爱投数创
(5)严格按照合同约定时间完成;
第五条:违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额50%作为违约金付给对方最新店铺装修合同范本合同范本。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第六条: 争议解决
1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第七条: 合同生效
本合同双方签字后生效,本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。
甲方(业主): 乙方:
身份证号: 身份证号:
地址: 地址:
邮政编码: 邮政编码:
工作单位: 法人代表:
-
装饰装修工程施工合同示范文本|装饰装修工程施工合同详细阅读
发包方 ( 简称甲方 ) :______________________________ 承包方 ( 简称乙方 ) :______________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共...
-
[装修设计协议]装饰装潢设计合同详细阅读
委托人:_____________________________(以下简称“业方”) 受托人:______,注册办事处位于_____(以下简称“设计方”) 鉴于业方请设计方就“__________ 假日酒店”项目(以下简称“本项目”)提供室内装潢设计服务, 而设计方亦同意就以下所述条款与条...
-
家庭居室装修施工合同设计费百分之|家庭居室装修施工合同详细阅读
发包方(简称甲方):_________________; 承包方(简称乙方):_________________ ; 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市合同格式条款监督条例》,《上海市建筑市场管理条例》,建设部《家庭居室装饰装...
-
北京市家庭居室装饰装修工程施工合同_家庭居室装饰装修工程施工合同详细阅读
合同编号:_________ 发包人:_________ 委托代理人:_________ 住所:_________ 承包人:_________ 住所:_________ 营业执照号:_________ 法定代表人:_________ 委托代理人:_________ 本工程设计...
-
商场装修合同模板_商场装修合同详细阅读
发包方(简称甲方):_____________ 承包方(简称乙方):_____________根据《中华人民共和国合同法》、《装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。一、 概况及要求1、...
-
家庭装修合同装修范本|家庭装修合同范本详细阅读
推荐合同范本·建筑装饰工程施工合同(甲种本)·办公楼装修合同·装饰装修合同·广东省室内装饰装修工程施工合同·装修合同书样本·装修施工协议书委托方(甲方):_________承接方(乙方):_________工程项目:_________甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。...
-
【房屋装修合同范本2020】房屋装修合同详细阅读
发包方:_________(以下简称“甲方”)与承包方:_________(以下简称“乙方”)为维护双方的权益,根据现行的法律、法规和规章,结合本工程的具体情况,签订本合同,并遵照执行。第一章 合同背景第一条 施工地点位于_________市_________区_________路_________...
-
装修补偿协议书范文|装修补偿协议详细阅读
甲方:_________法定代表人:_________住址:_________邮编:_________联系电话:_________乙方:_________法定代表人:_________住所:_________邮编:_________联系电话:_________甲乙双方决定正式终止《房屋出租协议》并由...
-
北京市房屋建筑修缮及装修工程施工合同乙种本_北京市房屋建筑修缮及装修工程施工合同(乙种本)详细阅读
工程名称:_________ 发包人名称:_________ 承包人名称:_________ 合同编号:_________ ┌─────────────────────────────────┐ │ │ │...
-
办公楼装修合同书|办公楼装修合同详细阅读
一、_________大厦的物业管理包括装修管理,由_________物业管理公司承担。 二、装修申请:业主用户的室内装修,须于装修入场前15天向大厦物业管理公司业务部门书面申请,并提交装修方案。装修方案包括以下资料: (1)装修平面图; (2)装修用料,如天花、隔墙、地面等的用料; (...