【钢结构制作安装合同样本】钢结构厂房制作合同样本
【fanwen.jxxyjl.com--承包合同】
在现代的厂房建设中,钢结构厂房已经成为时代的主流。钢结构厂房制作合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的钢结构厂房制作合同范文,感谢您的欣赏。
钢结构厂房制作合同范文一
甲方:
乙方:
一、 制作工程项目、地点、内容
1、工程地点:
2、钢结构建筑尺寸:m,m ; 檐口高度为建筑面积为: ㎡。
3、制作总造价为:
4、制作内容:
①、原材料需要加工的构件,其耗材由乙方承担;原材料不需要加工的构件,其耗材由甲方承担。
②、运输、吊装费用由甲方承担。
③、现场安装由乙方出工,甲方提供材料。
二、 制作工程的付款方式
1、甲乙双方签定合同当日甲方应向乙方支付工程制作预付款元整(¥:元)。
2、钢构骨架材料焊接完毕后,甲方应支付乙方工程进度款元整, :元)。
3、钢构骨架安装完毕后,甲方应向乙方支付工程进度款元整, (¥: 元)。
4、整个工程全面竣工三日内甲方应向乙方支付工程竣工款元整, (¥: 元)。
三、 其它约定事项
1、在乙方进入施工现场前两天,甲方应保证三通一平(电通、路通、水通和施工现场平整)。
2、因甲方材料不到位,工程款不到位、天气、停电、自然灾害等人力不可抗拒因素发生则工期顺延。
3、乙方在施工期间如果未按图纸施工,甲方有权制止并要求停工。
4、乙方施工中的一切安全问题由乙方负责。
5、在施工期间工具由乙方自备,所有材料费用由甲方承担。
6、未尽事宜由双方协商另定。(本合同一式两份,双方各持一份。)
甲方代表签字:
乙方代表签字:
年 月 日 日
钢结构厂房制作合同范文二
甲 方:
乙 方:
依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,订立本合同。
第一条、工程概况
1、工程名称:2、工程地点:
第二条、分包内容
乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。
上述工作范围包括:下料、制作、焊接、运输、油漆(所有钢结构表面,一底漆一面漆)、吊装、安装、配合验收。制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。
第三条、合同价款及计量
一、合同价格
1、 钢结构(含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、
2、 屋面瓦安装: 20元/m2(不含税)
3、 墙面瓦安装: 10元/m2(不含税)
4、 屋面及墙面收边:10元/m(不含税)
二、计量
1、钢结构按实际制作重量计算吨位;
2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量;
3、收边按实际安装米数计量;
4、料损按所有钢结构重量的3%计量;
5、边角余料按钢材重量的6%计量,不计费。
三、其他
1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费,该部分费用由甲方支付。
2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工程量和现场签证单,按以下原则和办法计价:
(1)、合同报价单中已有相同单价的,按该单价执行;
(2)、合同报价单中无相同单价的,按甲乙双方共同确认的追加价款执行。
第四条、施工工期
总工期为开工日期为预定截止工期日期 。
第五条、付款方式
1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内,甲方支付乙方 元整)。
2、制作完工量达工程制作量总量的50%时,甲方支付乙方制作费元,(大写: 贰拾万元整)。
3、拾万元整)。
4、余款在工程完工后七天内付清。逾期1天按未付款总额的0.5%支付滞纳金。
第五条、双方责任
甲方责任
1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。
3、提供现场临时用水、用电接入点,并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。
4、提供符合安全结构要求的图纸。
5、对所提供的材料质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。
6、因场地、图纸等甲方的原因造成的停工、窝工、增加工作量,
乙方责任
1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的辅助材、制作的结构质量负责,并做好自检工作。
2、必须严格按甲方提供的图纸施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。
3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定,做到安全、文明施工,并对施工的可靠性、安全性负责。
4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。
5、工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。
6、乙方施工应采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。
7、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。
第六条、附则
如因特殊情况需要延期完成工期,须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商,协商不成可向地方法院提起诉讼。
本合同未尽事宜,双方协商并以书面形式签字,作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:XX公司 乙方:XX公司
年 月 日 年 月 日
钢结构厂房制作合同范文三
发包方: (简称甲方) 承包方: (简称乙方)
经甲乙双方自愿协商,甲方同意将工程由乙方承建,以下签定条款。
第一条:工程名称:
第二条:工程地点:
第三条:工程承包范围 ,工程面积约 平方米,具体面积按照实际丈量面积计算。
第四条:工程细项
1、基础:乙方划线、出水平、预埋铁板,甲方挖孔、浇注混凝土,地面建设。
2、地面以上:乙方钢结构厂房制作,此工程厂房不做窗户。甲方建设厂房下脚1.2米围墙。
3、钢梁安装:甲方无偿提供吊车。
4、甲方及时提供材料、水、电、各种耗材、脚手架等,。
5、每个厂房中间隔断工程工资另算。
第五条:工程期限:本工程工期定于材料进入工地之日起 天内完成,雷雨天除外。
第六条:结算方式
1、本工程按每平方米 元计算,丈量面积按屋面实际面积丈量。
2、乙方施工后,甲方按工程进度预付 %进度款于乙方,工程完工按 %结算,剩余 %年底付清。
第七条:安全责任:从开工时起到工程完工,及保修时内乙方所发生的安全事故由甲方负责。
第八条:违约责任
1、工程完工,经甲方验收不合格,乙方负责无偿返工或修改整理。
2、工程完工后,保修至年底,自然灾害、人为损坏,不保修。如乙方不保修,甲方有权安排其他人员保修,维修费从乙方工程款中扣除。
第九条:未尽事宜,由双方另行协商,并成为合同之附件,双方共同遵守。
第十条:纠纷解决方式
如双方就本合同发生争议,经协商不成的,任何一方都可向人民法院提出诉讼。
本合同双方共同遵守,一式贰份,甲乙双方各执一份,本合同自签定之日起生效。
甲方: 乙方:
负责人: 负责人:
单位签章: 单位签章:
电话: 电话:
签约日期: 签约日期:
-
【荒山承包合同书模板】荒山承包合同详细阅读
甲方____县______养殖有限公司。 法定代表人郭____,执行董事。 乙方____县______乡____村____村民小组。 负责人 为发展林业生产,培育和合理使用林木资源,加快荒山绿化,发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境作用,促进鲁山经济发展,根据上级开发荒山精神,经甲乙双方...
-
宾馆承包合同协议范本|宾馆承包合同详细阅读
甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 第一章 总则 第一条 为加强_________宾馆经营管理工作,不断提高经济效益和社会效益。根据国家有关法律、法规、省市有关政策以及甲方有关文件精神,结合企业实际状况...
-
房屋契约书怎么写_房屋委建契约书详细阅读
立契约书人_________(以下简称委建方)、_________(以下简称承建方),兹为房屋委建事宜,双方协议订立本契约,各条款如下: 第一条 房屋基地坐落:_________等_________号土地上,_________形式_________楼房屋约_________平方米(含阳台、公共...
-
房屋承包合同范本通用|房屋承包合同详细阅读
第一条 合同当事人、签约时间和地点 1 1 本合同当事人 1 1 1 发包人: 以下简称:甲方 地址: 家庭住址: 身份证号码: 联系电话: 1 1 2承包人: 以下简称:乙方 地址:浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 地址: 家庭住址: 身份证号码...
-
广告承包合同书_广告承包合同详细阅读
甲方: 乙方: 甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,就甲方承包乙方客轮视频广告达成如下协议。 第一条 承包内容 1、甲方承包乙方经营的客运航线轮船内的视频广告(具体航线见附页)。 2、广告时长为每船次3—10分钟,按航行时间长短。 3、承包费用 万元。 第二条 甲...
-
【水库承包合同协议书】水库承包合同详细阅读
订立合同双方: ____县____乡____村____组,以下简称甲方; ____县____乡____村____村民,以下简称乙方。 为了充分利用水利资料,发展渔业生产,为城乡人民群众提供更多的商品鱼,增加集体和个人收入,根据中央(83)、(84)一号文件精神,经村民大会充分讨论和甲...
-
绿化承包合同范本_绿化承包合同详细阅读
甲方:(以下称甲方) 乙方:(以下称乙方) 根据××市规划与建设局和××绿化有限公司签订的工程施工合同,甲方将××绿化工程1标段的绿化委托乙方养护,经甲乙双方协商,达成如下协议: 一、养护项目相关情况 养护项目名称:××绿化工程1标段绿化养护 养护地点: 养护面积: 二...
-
钢筋单项工程承包施工合同|砼单项工程承包施工合同详细阅读
发包方(以下简称甲方):_________ 承包方(以下简称乙方):_________ 甲方承建的_________地块±0 000以下砼单项工程,于_________年_________月_________日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,...
-
[车间承包协议合同书]车间承包合同详细阅读
第一章 总则 第一条 订立合同双方: 甲方:(以下称出租方):________________________ 地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________ 法定代表人:____________ 职务:____________...
-
[土方工程承包合同协议书]土方工程承包合同详细阅读
发包人(以下简称甲方) 承包人(以下简称乙方), 经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目: 本工程地块土方的开挖、运弃、平整。 二、承包方式: 包挖、包运、平整,不得转包。 三、承包价格: 开挖、运输土方元 m3(石砂)。 四、工期要求: 按图纸要求尺寸进...