变压器安装施工合同范本_变压器施工合同范本

【fanwen.jxxyjl.com--承包合同】

　　变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，那么变压器施工合同是怎样的呢?以下是在小编为大家整理的变压器施工合同范文，感谢您的欣赏。

变压器施工合同范文一

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共合国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。

　　一、工程名称：安装250KVA变压器

　　二、工程地点：宁国市甲路镇枫山村。

　　三、合同价款与付款方式

　　合同总价款： 万元 。

　　付款方式：250KVA变压器安装完成后支付全部金额。

　　四、协议期限： 年 月 日至 年 月 日。

　　五、质量要求：符合电力局验收标准。

　　六、甲方责任：

　　1、甲方责任现场的质量监督和管理。

　　2、按合交付工程款。

　　七、乙方责任：

　　1、保证变压器的质量符合国家标准。

　　2、按照国家有关规范施工。

　　3、加强现场施工安全管理，严禁违章作业和违章指挥。

　　八、违约责任：

　　1、乙方未按合规定时间竣工，每逾期一天，按合同总额的1%缴纳违约金。

　　2、因乙方原因致使工程质量不符合约定，造成人身和财产损失，乙方应承担违约责任。

　　九、未尽事宜双方协商解决。

　　十、本协议一式三份，双方各持一份，主管机关一份。

　　甲方： 乙方：

　　法人代表： 法人代表：

　　年 月 日

变压器施工合同范文二

　　建设单位： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，甲方同意由乙方承担“ 百扬超市 ”项目配电安装工程施工，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签定本合同，以便双方共同遵守执行。

　　第一条 工程概况

　　工程名称:“百扬超市”

　　工程地点: 九眼桥

　　工程分项名称：1000kVA箱式变压器安装工程

　　第二条 承包范围

　　新装1000kVA箱式变压器一台 ，完成项目的设计、设备采购、安装、调试及用电手续办理工作，工程内容包括：电杆一基、10kV架空线安装、真空开关、户外高压组合互感器、户外高压计量箱、10kV电缆及箱式变压器等设备的采购、安装、调试等工作。即通常所说的交钥匙工程。

　　第三条 承包方式

　　本合同为双包工程，实行总价包干。按国家、地方和电力行业现行专业技术归口管理及电力生产安全管理规定施工，设备及材料由乙方组织采购、安装。采购的设备、材料必须符合GB3906-91、TEC-298以及GB7251-1997国家现行规范及电力行业的相关要求。

　　乙方负责安装的工程质量必须符合国家现行规范及电力行业标准、工程验收合格、安全送电。

　　第四条 合同工期

　　1、配电工程安装调试完达到验收合格标准，具备设备带电运行条件，总历工期为 50 个工作日。

　　2、施工工期在下列情况下顺延：因不可抗力原因及国家政策性变化。

　　3、本协议生效后，乙方收到工程预付款及用电业务需要的全套合法资料开始为甲方办理相关用电手续，收到甲方开工通知书且由乙方确认具备开工条件起计为开工日。

　　第五条 工程总价和付款方式

　　一、工程总价：经双方协商，本工程合同总价定为： ￥950000.00元正(大写：玖拾伍万元整)。

　　1、此合同总价不包含政策性收费(预付电费等);

　　2、若施工过程中因甲方原因及政策变化导致设计变更或工程返工，由乙方按照实际完成工程量办理经济签证。

　　二、付款比例：

　　1、合同签订后三个工作日内支付合同总价的50%即￥475000.00元正(大写：肆拾柒万伍仟元整)作为工程预付款;

　　2、设备运至施工现场安装完毕具备验收条件三个工作日内支付合同总价的45%即￥427500.00元正(大写：肆拾贰万柒仟伍佰元整)作为工程进度款;

　　3、工程完工通过电力部门验收合格，通电之日付清工程尾款 即￥47500.00元正(大写：肆万柒仟伍佰元整)。

　　4、在工程款未全部结清前所有设备属甲方所有。

　　第六条 甲方职责

　　一、甲方为乙方在办理相关手续时提供必要的支持。

　　二、按合同约定支付工程款。

　　三、协助办理施工所需各种证件、批件和申报批准等手续。

　　四、负责施工现场的设备、材料的看管及成品保护工作。

　　第七条 乙方职责

　　一、负责办理供电部门相关手续。

　　二、设备材料采购及工程施工。

　　三、服从相关职能部门的管理、安全文明施工，因自身原因造成的安全事故和财产损失自行承担。

　　第八条 质量与验收

　　一、以上查验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定，如检验质量不合格，由乙方返工至符合要求为止，并承担一切费用 。

　　二、工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。如因甲方原因导致工期受影响的应给予相应顺延。

　　三、双方对工程质量有争议，以通过供电部门的验收通电为准。

　　第九条 争议、违约和索赔

　　一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解解决。如通过协商、调解解决不成的，可根据双方的协议向有管辖权的仲裁机构申请仲裁;双方未达成仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

　　二、双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。

　　1.合同确已无法履行;

　　2.双方协商同意停止施工;

　　3.调解要求停止施工，且为双方接受;

　　4.仲裁机关要求停止施工;

　　5.法院要求停止施工。

　　三、违约

　　1、甲乙双方不按本合同规定内容完成工作,应承担由此造成的经济支出,赔偿对方损失,按工程造价的 5% 进行赔偿，工期相应顺延,由此造成的各种后果由责任方承担。

　　2、甲方不按本协议约定向乙方支付工程款时, 乙方可以延缓施工(含送电),由此影响的工期及损失由甲方承担。每延迟一日应支付合同总价款的 1‰ 的违约金(双方另有约定的除外)。

　　四、协议生效

　　本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力，双方约定本协议签字盖章后生效。

　　发包人：(公章) 承包人：(公章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代表人： 委托代表人：

　　签订日期： 签订日期：

变压器施工合同范文三

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商一致，鉴定本合同，以兹双方共同遵守。

　　二、工程名称：(共3个项目)

　　1、1台S11-M-1000kVA配变安装工程。

　　2、1台S11-M-500kVA配变安装工程。

　　三、工程内容：

　　1、1台S11-M-1000kVA配变安装工程。

　　安装S11-M-1000/10型变压器一台、高压真空断路器ZW8-12G/630-20一台、10kV高压计量装置JLS-10 10000/100V 50(100/5A)一套、电缆线路YJV22-3×50/8.7-15kV 20米、制作电缆终端2套、跌落式熔断器ABB-200A一组、避雷器YH5WS-17/50二组、低压进线柜GGD2-20xxA一面、低压出线柜GGD2-20xxA一面、低压智能无功补偿柜GGJ1-300kVar一面;独立接地装置二组、接地网一组。

　　2、1台S11-M-500kVA配变安装工程。

　　安装S11-M-500/10型变压器一台、电缆线路YJV22-3×50/8.7-15kV 20米、制作电缆终端2套、新立水泥电杆Ф190×10m 2基、跌落式熔断器RW-200A一组、避雷器YH5WS-17/50一组、低压进线柜GGD2-1500A一面、低压出线柜GGD2-1500A一面、低压无功补偿柜GGJ1-200kVar一面、安装独立接地装置二组、接地网一

　　组。(注：低压出线柜GGD2-1500A、低压智能无功补偿柜GGJ1-250kVar该两台用甲方原拆迁的S11-M-630kVA/10配变的低压出线柜和低压智能无功补偿柜改造)

　　3、完成变压器、避雷器、接地装置及其它相关电气设备的调试工作。

　　四、承包方式：

　　本工程采用包工包料方式进行，完税总承包费用为人民币:

　　五、质量要求：

　　按国家相关行业标准验收，产品保修期为一年(正常使用)。

　　六、付款方式：

　　合同签订后，甲方首付人民币 给乙方作为订金，乙方必须提供设备购置发票和安装费用等所有费用的正式发票，工程结束验收合格后甲方凭乙方提供的有效票据在15个工作日内一次性支付人民币： 给乙方，

　　七、安全及质量：

　　1、乙方必须按照《电力安全工程工作规程》、《架空配电线路施工及验收规范》、《架空配电线路技术规程》组织施工。施工前乙方必须根据甲方提供施工图纸，编制施工计划。同时组织所有施工人员进行安全学习和技术交底，并根据现场实际情况制定出施工工作四大措施、安全措施、文明措施报甲方备案。

　　2、乙方必须保证工程施工质量，采购的设备必须符合国家标准。同时接受甲方工程监理人员对工程质量及进度的监督和检查。

　　3、乙方在现场施工过程中，所有的安全责任由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任。

　　4、施工完毕，乙方除接受甲方的初步验收外，必须同时提请地方电力主管

　　部门进行验收，并将整套施、竣工、验收资料提供给甲方，否则，甲方有权视为工程未完结。

　　八、工期要求：

　　从 年 月 日至 年 月 日，如遇人力不可抗拒的自然灾害及甲方原因导致施工无法正常进行，工期可作相应顺延。

　　九、违约责任：

　　1、本工程要求按合同工期交付验收，乙方如自身原因不能按时交工验收，除追加违约责任外，乙方应向甲方缴纳罚金，每迟一周，罚款合同总金额的3%,罚款最大限额为合同总价的百分之十。

　　2、甲方必须按合同条款按时支付款给乙方，否则将按每迟一周，罚款合同总金额的3%，罚款最大限额为合同总价的百分之十。

　　3、双方友好协商解决，协商不成时，可向当地人民法院起诉。

　　十、合同的生效和份数

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，本合同及预算书具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　代表人(签字)： 代表人(签字)：

　　电 话： 电 话：

本文来源：https://fanwen.jxxyjl.com/chengbaohetong/35472.html